Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями), заключаемого между юридическими лицами

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по производству продукции в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика продукцию , сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Срок действия договора с «»2024 г. по «»2024 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Сторон

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно Техническому заданию. 

2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает  Заказчику в следующем порядке: .

2.4.  Передача изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями Сторон.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется в Смете.

3.2. Оплата цены продукции производиться в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в следующем порядке: .

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двуСтороннем акте, подписываемом представителями Сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из Сторон вправе взыскать с другой Стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

5.4. Приложения:

• Техническое задание (Приложение N ).
• Смета (Приложение N ).
• Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение N ).

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ Сторон

7. ПОДПИСИ Сторон